+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор подряда на выполнение лесохозяйственных работ

Типовая форма договора на выполнение лесохозяйственных работ утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в области использования, охраны и воспроизводства лесов. Подрядчик при выполнении лесохозяйственных работ вправе осуществлять лесопользование в порядке, предусмотренном договором и лесным законодательством. Подача подрядчиком лесной декларации в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по надзору за соблюдением лесного законодательства не требуется. Лесная продукция, образующаяся в результате работ по договору на выполнение лесохозяйственных работ древесина и т. Договор на выполнение лесохозяйственных работ заключается по результатам аукциона, который проводится в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в области использования, охраны и воспроизводства лесов. Выигравшим аукцион признается лицо, предложившее минимальную цену за выполнение работ, являющихся предметом договора.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор подряда

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на выполнение лесохозяйственных работ

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. N По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [ координаты лесного участка ], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [ реквизиты договора ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом [ наименование субъекта РФ ], лесохозяйственным регламентом лесничества лесопарка , а также проектом освоения лесов и лесной декларацией.

Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно — каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют акт сдачи-приемки заготовленной древесины. Подрядчик должен приступить к выполнению работ по заготовке древесины — не позднее [ число, месяц, год ]. Окончание работ — [ число, месяц, год ].

Заготовка древесины по истечении указанного срока, а также заготовка древесины после приостановления или прекращения права пользования лесным участком не допускается. Стоимость работ по заготовке древесины в штабеля составляет [ сумма цифрами ] рублей за 1 куб.

Оплата производится в течение трех дней с момента подписания акта сдачи-приемки заготовленной древесины. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [ вписать нужное ] рублей под заготовку древесины, которые входят в стоимость работ по настоящему договору. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [ значение ] дней после подписания Сторонами акта выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным. В любое время до окончания действия настоящего договора отказаться от его исполнения, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. В целях заготовки древесины осуществлять строительство лесных дорог, лесных складов, других строений и сооружений.

Удерживать заготовленную древесину до исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Если работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Все споры и разногласия возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [ местонахождение арбитражного суда ]. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ значение ] дней с даты получения претензии.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном действующим гражданским законодательством РФ.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Граждане, которые бесплатно получили земельные участки для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Республики Бурятия от Федерального агентства лесного хозяйства от Договор подряда на заготовку древесины г. Орджоникидзе, д. Сыктывкар Резолютивная часть решения объявлена 04 февраля года, полный текст решения изготовлен 11 февраля года.

Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Марковой О. Представить Подрядчику необходимую техническую документацию в течение дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора. При отсутствии замечаний подписать предъявленный Подрядчиком акт выполненных работ после его получения и оплатить работы Подрядчика в соответствии с условиями настоящего Договора или представить Подрядчику письменный мотивированный отказ от подписания акта.

Заказчик вправе: 2. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик имеет право в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возврата стоимости не выполненных на момент отказа от настоящего Договора работ.

Содержание: Договор подряда на заготовку древесины Внимание Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до куб. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы. Заказчик обязан: 4. Ссылки на типовые договора даны внизу страницы.

Установить, что типовой договор аренды лесного участка,. Типовой договор аренды разработан в соответствии с новой. Лесов на. Выполнить работу по заготовке древесины своими силами и средствами в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы готовую продукцию Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре.

Задания от имени Заказчика могут подписывать. На практике в данном случае допускается заключение договора подряда на выполнение работ по заготовке древесины, с условием о передаче подрядчику в счет оплаты в собственность заготовленную по договору подряда древесину — см. Это следует из ЛК РФ. При этом, порядок представления информации в эту систему, а также формы представления информации, утверждены Постановлением Правительства РФ от.

Порядок работы единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней, утвержден Постановлением Правительства РФ от.

Договор подряда относится к категории обязательств по выполнению работ и регулируется нормами гл. К этой группе обязательственных правоотношений относится также выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гл. По договору подряда одна сторона подрядчик обязуется выполнить по заданию другой стороны заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его п.

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по распиловке леса-пиловочника [ наименование породы ] в объеме [ значение ] куб. Исполнитель гарантирует надлежащую подготовку своих сотрудников для организации и проведения распиловки леса. По соглашению Сторон услуги должны быть оказаны в срок с [ число, месяц, год ] по [ число, месяц, год ]. В стоимость услуг по распиловке леса включается распиловка, переработка, сортировка и складирование лесопродукции.

Услуги по транспортированию сырья и пиломатериалов, их хранению, сушке оплачиваются Заказчиком отдельно согласно расценкам Исполнителя. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта оказанных услуг Приложение N 1. Цена договора в соответствие с условиями настоящего договора составляет [ сумма цифрами и прописью ] руб. Оплата оказанных Исполнителем услуг осуществляется путем [ вписать нужное, например, внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя ].

Получать от Заказчика любую информацию и документы, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему договору. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. Оказать услуги надлежащего качества, с использованием современных технологий и методов распиловки.

Принять оказанные надлежащим образом услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. За нарушение сроков оказания услуг, установленных п.

Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами, спор будет рассматриваться в судебном порядке. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон. Работы, указанные в п. При приемке заготовленной древесины установлено, что древесины заготовлена в полном объеме в срок и в соответствии с требованиями Правил заготовки древесины или с нарушением условия Договора о сроке, то есть несвоевременно.

Качество заготовленной древесины соответствует или: не соответствует указанным в Договоре требованиям. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон, подписавших настоящий Акт. Вороковка, ул. Советская, 29 Б. Выявлено 46 правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами с неисправностями или условиями, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Всем водителям вручены требования на устранение выявленных неисправностей. Так, за невыполнение законного требования сотрудника полиции в дежурную часть ОМВД России по Удорскому району был доставлен за не проведение предрейсового медицинского осмотра 1 водитель лесовоза, оштрафовано на сумму 30 тыс.

Однако и после завершения операции сотрудники ГИБДД продолжат проверку соблюдения требований законодательства в области перевозок грузов. Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до куб. Настоящий договор действует с момента заключения по Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 5. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

Подрядчик удерживает часть стоимости работ пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за все работы, и частью цены, выплаченной за выполненные работы.

Работы по настоящему Договору будут выполняться в соответствии с утвержденной Сторонами сметой и на основании технической документации, полученными Подрядчиком от Заказчика.

Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки: 3. Дата начала выполнения работ: ; 3. Дата окончания выполнения работ:.

Договор подряда на заготовку древесины образец

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6. Лесной форум Гринпис Здесь Вы можете обсудить "лесную" тему, задать вопрос специалистам по лесному хозяйству, лесной экологии, охране лесов. Добавлено: Пт июл 15, pm. Вот что интересует-каковы мотивы появления этого документа,для чего вообще введены валки по договорам?

Образец договора на выполнение лесохозяйственных работ договора по типам В ходе работ операции выполняются согласно технологической карты разработки лесосеки, представленной Заказчиком. Количество техники используемой для рубки древесины определяется Заказчиком и Подрядчиком по договоренности. Подрядчик обеспечивает охрану техники самостоятельно.

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. N По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика осуществить заготовку древесины на участке [ координаты лесного участка ], предоставленного Заказчику для этих целей по договору аренды [ реквизиты договора ], а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с Правилами заготовки древесины, с лесным планом [ наименование субъекта РФ ], лесохозяйственным регламентом лесничества лесопарка , а также проектом освоения лесов и лесной декларацией. Приемка заготовленной, стрелеванной, сортированной и уложенной в штабеля древесины осуществляется Заказчиком ежемесячно — каждое последнее число месяца, о чем Стороны составляют акт сдачи-приемки заготовленной древесины.

Лесной форум Гринпис

По настоящему договору Подрядчик на свой страх и риск обязуется выполнить указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре. Заказчик поручает Подрядчику выполнение подрядных работ:. При производстве работ Подрядчик руководствуется Правилами пожарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами санитарной безопасности в лесах, лесоводческими требованиями к технологическим процессам лесосечных работ и технологической картой разработки лесосеки. Для Подрядчика обязательны все требования нормативных актов содержащие технологические требования при проведении рубок, предусмотренные законодательством для лесопользования. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно, поэтапно. Общий объем работ по договору. Объем древесины, подлежащей вырубке при выполнении Подрядчиком сплошной санитарной рубки в соответствии с п. Стоимость работ по проведению сплошной санитарной рубки по п.

.

.

.

.

.

.

Образец договора подряда N______ на выполнение работ по заготовке древесины для собственных нужд лесных ресурсов и оказания.

.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Игорь

    Тарас, подскажите как поступать пропала посылка из КИТАЯ на отделении УКРПОЧТЫ вся информация по трэк номерам есть, но на почте говорят что она к ним типа не поступала. алиэкспресс деньги вернет но вот как наказать этих ворюг? какие есть правовые меры?

© 2018-2020 1eks.ru